广告制作合同范本(15篇)
随着法律观念的深入人心,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的广告制作合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。
广告制作合同范本11.虚假广告的法律责任
虚假广告,是指对商品或者服务作虚假宣传的广告。主要表现为以下五种:第一,广告所宣传的商品或者服务的信息本身不存在,即消息虚假;第二,广告宣传的商品或服务并未达到广告中所说的质量或技术标准,即品质虚假;第三,广告所宣传的商品或服务并不具备广告中所宣传的功能或服务内容,即功能虚假;第四,消费者购买商品或者服务所支付的货币与广告宣传的商品或者服务的价格不符,即价格虚假;第五,广告假借他人的言论或者采用其他带欺骗性的证据宣传商品的质量、功能等,即证明虚假。虚假广告应承担的责任主要包括:
(1)行政责任。广告主应停止发布,并以等额广告费用在相应的范围内公开更正消除影响;并处以广告费用1倍以上5倍以下的罚款。如若广告经营者不按照规定查验有关证明文件,核实广告内容,或者与广告主串通制作,发布虚假广告,或者明知广告内容虚假而制作,设计、代理、发布的,则由广告监督管理机关没收其收取的广告费用,并处以广告费用1倍以上5倍以下的罚款。
(2)刑事责任。发布虚假广告,诱使他人购买其所宣传的商品或服务,这种行为是以骗取他人的钱财为目的,如果非法所得额较大的,就构成诈骗罪,依照《刑法》规定追究刑事责任。
(3)民事责任。欺骗和误导消费者,使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的,由广告主依法承担民事责任;广告经营者,广告发布者明知或者应知广告虚假设计、制作、发布的,应当依法承担连带责任。
2.广告宣传失实致损,广告经营者的侵权责任
广告的真实性,是世界各国也是我国对广告的最基本的要求,我国法律规定,广告应当真实、合法,并规定了制作、发布虚假广告的行政责任、刑事责任和民事责任。我国《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》都有类似的规定。广告宣传失实致损的,广告经营者应承担侵权责任。
3.广告合同中违约责任与侵权责任竞合时的法律责任承担
同一行为,既是违约行为,符合承担违约责任的要件,又是侵权行为,符合承担侵权责任的要件,应当如何追究行为人的民事责任?从法理分析,大致可以有三种处理方法:
第一,从法条竞合角度分析,侵权行为是违反民事权利不可侵犯的一般规定。而违约行为是违反基于合同而产生的义务的特别规定。根据特别法优于普通法的原则,只能适用关于违约责任的规定。
第二,从请求权竞合角度分析,一个不法民事行为,同时具备违约责任和侵权责任的构成要件,则根据各自的法律规范同时产生违约行为之损害赔偿请求权和侵权行为之损害赔偿请求权,两种请求权并存,权利人可任意主张或同时主张全部请求权。
第三,从请求权规范竞合角度分析,一个不法民事行为,同时符合侵权责任和违约责任两个构成要件时,并非产生两个独立的请求权,本质上只能以《合同法》和《民法通则》为根据,产生一个请求权,请求赔偿损失。
从保护受害人利益角度考虑,以上三种处理方式中,以第二、第三种为佳。第一种处理方式依据特别法优于普通法的原则,来解决违约责任与侵权责任竞合问题,实际上剥夺了受害人的选择权,损害一方当事人的利益,尽管合同的双方当事人都平等地受到法律保护,违约同样受合同和法律的制约,而民法是以权利为中心的,在违法行为使一方当事人的财产或人身受到损害时,首先应当保护的是权利人,为使权利人能获得充分有效的保护,理应允许权利人在法律许可范围内,就如何获得经济赔偿作出有利于自己的选择。但在法律有特别规定或当事人在法律允许的范围内有特别约定,应依特别规定或特别约定,这样,既不违反立法目的,又尊重了当事人的意愿。
正如19xx年6月12日最高人民法院发布的《全国沿海地区涉外涉港澳经济审判工作座谈纪要》中指出:“被告的行为同时构成破坏合同和民事侵害,原告可以选择两者之中有利于自己的一种诉因提起诉讼,……但当事人不得就同一法律事实或法律行为分别以不同的诉因提起诉讼。”
广告制作合同范本2发包人(全称):江苏登达建设有限公司 (以下简称甲方) 承包人(全称):江苏立柱钢结构有限公司 (以下简称乙方) 合同签订地点: 甲方办公室
合同签订时间:
依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方对本建设工程的具体事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程承包范围
承包范围: 包工包料。
三、合同工期广告牌制作合同工作日(晴天),开工日期定为20xx年12月1日。
四、合同价格
本工程总价(人民币,以下同):(大写) 壹拾叁万贰仟伍佰零叁圆叁角整。 (小写) ¥:132503.30元。
五、
六、付款约定
1、本工程结束验收合格全部付清。
七、违约责任
1.乙方应确保所购原材料均系国标规格合格材,进场时提供采购清单和合格证、检测报告等相关手续资料,如因乙方原材料质量不达标,甲方有权拒付工程款,一切责任乙方自负。
2.对因乙方制作的广告牌内在质量缺陷所致的一切安全事故损失由乙方承担,与甲方无涉。
3.如因乙方原因导致工程不能按时开工,进度缓慢或停工,将处以伍仟元罚款,
4、如因甲方原因影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失均由甲方承担。
八、安全
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
2、甲方应对其派驻工地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
3、乙方应在其认为必要的处所设立警告牌或安全公告栏。
4、乙方进入施工现场前应组织全体施工人员进行安全教育。未经教育培训,不得上岗作业。
5、发生重大伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表或监理工程师。同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。
九、纠纷处理
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向工程所在地仲裁委员会或人民法院提起诉讼。
十、附则 ……此处隐藏12076个字……院诉讼管辖解决纠纷。
3、本合同自双方授权代表签字并加盖有效公章(或合同专用章)后生效。本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。如双方签字日期不一致时,以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
广告制作合同范本14甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民合同范本法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装 的事宜,达成一致意见,特签订本合同范本,以资信守。
一、承包方式及承包范围
本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险,乙方采用以固定总价包干形式进行包干,施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同范本确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。
二、总费用及付款方式
1、本合同范本总费用(含税)¥: 元 ,大写: 元整。进入合同范本期后,在本合同范本所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。
2、甲方在本合同范本签订后且双方确定大样稿喷画的第 个工作日内向乙方付款总金额的30%,即: 元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同范本规定的验收标准后的26个工作日内付款65%,即 元,其余5%作为质量保证金,在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。
3、以上付款甲方将以 的方式支付,支付的同时乙方必须提供相应发票。
三、制作材料及要求、费用预算
备注:甲方视实际情况,提前2个工作日增加或减少工程量,乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作,合同范本总金额按照实际工程量作出调整,合同范本单价不变。
四、制作安装时间:
具体参考第三条完成时间。
五、验收流程
1。制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同范本之任何条款。
2。制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场签字验收合格。
六、双方责任
1。甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图),并对所确定的资料负责;
2。甲方按本合同范本的的规定,按期如数向乙方支付广告制作、安装费;
3。 乙方必须按本合同范本的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程,乙方如未能按照合同范本要求完成各项制作、安装工程,则根据每项工程的总费用, 每超时一天(未够24小时的,则按一天计算),则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的,甲方有权终止与乙方合作,乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。
4。保修期详见第三点,如在质保期内有损坏现象的,必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作,每超时一天按照质量保证金(总金额的5%)的5%对乙方进行扣罚,甲方还有权视情况自行维修,所需款项可从质保金中直接双倍扣除;
5。在履行合同范本期间,所有的安全事故均由乙方全部负责,如出现直接安全事故,甲方不负任何连带责任。
七、违约责任
1。甲方应按本合同范本规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。
2。 乙方承诺严格履行合同范本各项条款,并同意如出现以下情况时承担相应违约责任:乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成,在超时5天内(包括5天)完成,甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿,超过5天,甲方有权终止本合同范本且可以要求乙方按本合同范本总额双倍赔偿甲方损失。
3。合同范本生效后,甲方无正当原因要求终止或解除合同范本,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同范本的,应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。
广告制作合同范本15甲方:
乙方:
甲乙双方根据实际情况及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。
一、项目名称:青岛市盐业职工医院社区和查体中心指示牌/发光字/显示屏的制作及安装。
二、设置地点:乙方根据甲方要求进行现场测量经由甲方认可决定。
三、规格/数量/保修:
1.户外指示牌:
尺寸:总高度200cm宽度:250cm厚度:20cm 画面尺寸:250cmx100cm
制作工艺:钢结构骨架、不锈钢包边、正反两面高清高光布喷绘 价格:1800元。
2.通道标识牌:
尺寸:300cmx200cmx10cm
制作工艺:钢结构骨架、不锈钢包边、正反两面高清高光布 价格:1200元
3.东侧发光字字牌:
尺寸:350cmx310cm
制作工艺:钢结构骨架、铝塑板、亚克力发光字
铝塑板3.5x3.111平方/360元/平方3960元 吸塑亚克力发光字:60cm字x6个x390元 2340元 50cm字x6个x325元 1950元 开光电源:2台/260元 520元 价格合计:8770元
4.南侧橱窗显示屏:
尺寸:170cmx220cm
钢化玻璃:
制作工艺:户外型高亮显示屏 外罩0.8cm钢化玻璃
3.74平方3200元11968元
0.8cm钢化玻璃罩 1100元
价格合计:13068元
四、广告制作完工时限:签订合同收到甲方预付款后7个工作日内。
五、完工验收:制作完工后,乙方通知甲方验收,甲方接到验收通知书 7天内组织验收完毕,逾期视为验收合格。
六、广告版面、结构图纸设计:乙方按甲方意图设计,经由甲方认可。
七、合同价款:(大写)人民币 万圆整(壹年)
(以上价格含 制作费、安装费、税费、)。
八、付款方式:
1. 合同签订时,甲方支付人民币 元(计 元)的定金。
2.制作完成后经验收合格一个周内,甲方付清余款,人民币 万元(计 元)。
甲 方:
乙 方:
单位名称 (章):
单位名称 (章):
法 定 代 表 人:
法 定 代 表 人:
年 月 日: